Постановление 09АП-75794/2019 от 16 января 2020 года по делу А40-6400/2018

Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу — без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

                                       

                             

                                                                                                                     

 

 

 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 09АП-75794/2019

 

г. Москва                                                                                             Дело № А40-6400/18

«16» января 2020 г.                                                                         

 

Резолютивная часть постановления объявлена «14» января 2020 г.

Постановление изготовлено в полном объеме «16» января 2020 г.

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи В.И. Тетюка

Судей: Е.Е. Кузнецовой, Е.В. Бодровой

при ведении протокола судебного заседания Е.И. Азарёнок

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 октября 2019 года,

принятое судьей О.В. Романовым (шифр судьи 43-53) по делу № А40-6400/18

по иску ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»

к ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000»

о взыскании денежных средств

 

 

            меется с него денедыскания с него денедных то 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111при участии в судебном заседании:

от истца: неявка, извещен

от ответчика: Долинский В.С. – дов. от 04.08.2017

 

 УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании 38 577 161 руб. 02 коп. — суммы неотработанного аванса, убытков, неустойки, с учетом заявления об уменьшении размера исковых требований до 38 124 146 руб. 15 коп., в том числе: 20 252 779 руб. 85 коп. — сумма неотработанного аванса, 17 627 501 руб. 30 коп. — неустойки, 243 865 руб. 00 коп. — убытков, на основании статей 165.1., 309, 310, 329, 330, 395, 410, 450.1., 708, 715, 740 ГК РФ.

Определением суда от 18.10.2018 г. ходатайство ответчика о назначении экспертизы было удовлетворено, по делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза, проведение ко­торой поручено экспертам АНО ЛэИ «ЦЕНТР » (1. 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 27, корп. 1, кв. 15, 2. 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 62, стр. 1, подъезд 1, офис 1) Боброву Де­нису Вадимовичу, Фомину Юрию Ивановичу, Соловьевой Валерии Валерьевне, производство по делу приостановлено до 31.01.2019 г.

30.05.2019 г. в суд поступило Заключение экспертов № 290.11-18 СТ С от 21.05.2019 г., подготовленное экспертами АНО ЛэИ «ЦЕНТР» Бобровым Д.В., Фоминым Ю.И., Соловьевой В.В.

Определением суда от 01.07.2019 г. произведена замена истца — ФГУП «Гостехстрой» (ОГРН 1025005683185) на его правопреемника вследствие реорганизации в форме присоединения — ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ОГРН 1037739097582).

Решением суда от 03.10.2019г. требования истца о взыскании неотработанного аванса в сумме 15 627 662 руб. 27 коп., не­устойки в сумме 17 627 501 руб. 30 коп., убытков в сумме 243 865 руб. 00 коп. оставлены без удо­влетворения с отнесением на истца расходов по уплате госпошлины в сумме 175 740 руб. 00 коп., расходов по оплате работы экспертов в сумме 175 740 руб. 00 коп.

Произведен зачет сумм подлежащих отнесению на стороны по результатам рассмотрения дела.

Взысканы с ООО «Экспертстрой 2000» (ОГРН 1037739232827) в пользу ФГУП «Цен­тральный научно-исследовательский институт химии и механики» (ОГРН 1037739097582) 4 473 637 руб. 58 коп. — суммы неотработанного аванса.

ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000», не согласившись с решением суда в части удовлетворения исковых требований, подало апелляционную жалобу, в которой считает его в обжалуемой части незаконным, необоснованным.

В своей жалобе заявитель указывает на то, что право на взыскание неотработанного аванса у истца не возникло, поскольку договор не расторгнут.

Также заявитель жалобы указывает на то, что поскольку работы по договору были выполнены ответчиком в полном объеме, договор не мог быть расторгнут по основаниям, предусмотренным ст. 715 ГК РФ.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит отменить решение суда в части удовлетворения исковых требований, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В судебном заседании апелляционного суда заявитель доводы жалобы поддерживает в полном объеме.

Истец в судебное заседание не явился, надлежаще извещен о времени и месте судебного заседания, дело на основании ст. 156 АПК РФ рассмотрено в его отсутствие.

Дело рассмотрено Девятым арбитражным апелляционным судом в порядке ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

Оснований для отмены либо изменения решения суда в обжалуемой части не установлено.

В порядке ч. 5 ст. 268 АПК РФ апелляционный суд проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции только в обжалуемой части. Возражений лицами, участвующими в деле, не заявлено.

Как следует из материалов дела, между ФГУП «Гостехстрой» (истец, Генеральный подрядчик) и ООО «Экспертстрой 2000» (ответчик, Подрядчик) заключен договор подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года.

В соответствии с п. 2.1 Договора Генеральный подрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции комплекса объекта площадки «Г-10» (далее — Объект) по от­дельным разделам проектно-сметной документации, указанным в Приложении № 1 к Договору.

В обоснование заявленных требований истец указал следующее.

В соответствии с п. 3.1 Договора цена договора является ориентировочной и в соответствии с Расчетом стоимости работ составляет 62 908 850 рублей.

Согласно п. 5.1.1 Договора срок окончания Работ — 01 декабря 2015 года.

В соответствии с п. 15.1 Договора Подрядчик обязан письменно известить Генерального подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Договору работ.

В соответствии с п. 14.1 Договора Подрядчик до уведомления Генерального подрядчика о завершении работ обязан: закончить все Работы в соответствии с технической документацией; устранить все замечания по качеству работ; произвести предусмотренные СНиП испытания инже­нерных систем и смонтированного технологического оборудования; сдать Генеральному подряд­чику по акту все смонтированное оборудование и подводки к нему инженерных сетей; сдать в полном объеме Исполнительную документацию, согласованную в установленном порядке, в том числе паспорта и сертификаты на оборудование и материалы.

В соответствии с п. 5.1 Договора выполнение Подрядчиком обязательств по Договору (за исключением гарантийных) подтверждается Итоговым актом приемки выполненных работ по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

Свои обязательства по договору Генеральный подрядчик исполнял надлежащим образом. В рамках исполнения обязательств по Договору ФГУП «Гостехстрой» перечислено ООО «Эксперт-строй 2000» 55 270 013,87 рублей. Вместе с тем, Подрядчик свои обязательства по договору не ис­полнил.

Ответчиком были выполнены работы на сумму 35 017 234,02 руб.

О готовности к сдаче результата выполненных по Договору работ Подрядчик Генерального подрядчика, в соответствии с условиями Договора, не извещал. Итоговый акт приемки выполнен­ных работ по форме Приложения № 4 к Договору сторонами подписан не был.

В адрес Подрядчика неоднократно направлялся перечень замечаний с просьбой их устране­ния в кратчайшие сроки (письма: № 36 от 07.02.2017; № 398 от 22.06.2017; № 453 от 19.07.2017; № 470 от 27.07.2017; № 471 от 03.08.2017; № 487 от 14.08.2017).

Замечания по качеству работ Подрядчиком не были полностью устранены.

Письмом № 117 от 28.07.2017 ООО «Экспертстрой 2000» предложило Генеральному под­рядчику выполнить работы по устранению замечаний самостоятельно.

Условиями Договора предусмотрено, что в случае, если будут обнаружены некачественно выполненные работы по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан своими и/или привлеченными си­лами и без увеличения Договорной цены в срок, письменно согласованный сторонами переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик не устранит не качествен­но выполненные по его вине работы в течение срока, установленного в предписании Генеральным подрядчиком, то Генеральному подрядчику предоставляется право привлечь других лиц, которые за соответствующую плату переделают не качественно выполненные Подрядчиком работы. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, должны оплачиваться Подрядчи­ком, в том числе в порядке, установленном ст. 410 ГК РФ (п. 12.1 Договора).

В целях исполнения обязательств по Государственному контракту и ввода объекта в экс­плуатацию, Генеральным подрядчиком собственными силами устранены замечания, стоимость работ по устранению которых составила 243 865 рублей.

24.08.2017 Государственным заказчиком подписан Акт приемки законченного строитель­ством объекта № 4-9550с/9/14.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по Договору истцом в адрес ответчика направлена претензия № 346-к от 21.06.2017 с требованиями ускорить темп производства работ на Объекте, сократить допущенное отставание от графика производства работ и уплатить неустойку.

В связи с игнорированием ответчиком требований данной претензии, 28.09.2017 истцом в адрес ответчика направлено уведомление о расторжении Договора, требование об уплате неустой­ки за нарушение сроков выполнения работ и возмещении затрат, понесенных истцом по устране­нию недостатков выполненных ответчиком работ.

Пунктом 21.2 Договора предусмотрено, что Генеральный подрядчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае задержки Подрядчиком хода выполне­ния работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Договоре, увеличивается бо­лее чем на 1 месяц.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления об одно­стороннем отказе Генерального подрядчика от исполнения договора, если иное не указано в уве­домлении или Договоре.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указывая на выполнение работ в полном объеме.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соот­ветствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсут­ствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляе­мыми требованиями. Статьей 310 ГК РФ закреплено правило запрета одностороннего отказа от исполнения обязательства.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из смысла указанной нормы, обязательства из неосновательного обогащения воз­никают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имуще­ства, то есть увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того имущества, которое по всем законным  основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имуще­ства за счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого.

Ответчиком были представлены суду акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 40 154 323,72 руб. Дан­ные акты были направлены ответчиком истцу, что подтверждается следующими письмами: пись­мо № 45 от 15.04.2015 г., № 105 от 29.05.2015 г., № 144 от 06.06.2015 г., № 153 от 15.07.2015 г., № 18 от 09.02.2016 г., № 36 от 09.03.2016 г., № 106 от 28.02.2017 г., № 113 от 24.07.2017 г. (т. 9 л.д. 140-151), письмом № 11 от 03.03.2017 г. (том 9, л.д. 64,65). Таким образом, истец получил в соответствии с условиями договора подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года все необходимые документы, подтверждающие выполнение ответчиком работ на сумму 40 154 323,72 руб. При этом письмом № 21-к от 19.01.2016 г. (т. 9 л.д. 152) истец гарантировал оплату в полном объеме факти­чески выполненных работ.

Работы на объекте были выполнены в полном объеме, что не оспаривается истцом и под­тверждается материалами дела, в частности, актом приемки законченного строительством объекта (т.1 л.д. 88-92), а также письмом № 610 от 20.10.2017 г. (т.1 л.д.101).

Поскольку между сторонами имелся спор относительно объема и качества выполненных работ, то судом первой инстанции было назначено проведение судебной экспертизы по делу. В определении о назна­чении судебной строительно-технической экспертизы суд поставил перед экспертами следующие вопросы:

1. Выполнены ли фактически работы, указанные в актах, подписанных ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000» в одностороннем порядке (далее — спорные работы), а именно в актах по форме КС-2: Акт о приемке выполненных работ № 377 от 14.09.2016 на сумму 206 917,46 рублей; Акт о при­емке выполненных работ № 78 от 14.09.2016 на сумму 1 119 771,42 рублей; Акт о приемке выпол­ненных работ № 79 от 14.09.2016 на сумму 1 630 983,22 рублей; Акт о приемке выполненных ра­бот № 80 от 14.09.2016 на сумму 181 599,52 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 81 от 14.09.2016 на сумму 1 590 789,26 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 10 от 14.09.2016 на сумму 14 853,19 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 15 от 14.09.2016 на сумму 146 464,56 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 16 от 14.09.2016 на сумму 174 190,44 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 17 от 14.09.2016 на сумму 112 333,82 рублей;

2. Каков объем и стоимость фактически выполненных ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000» по Договору подряда № 02/2015/УКС от 12.01.2015 г. спорных работ, а именно фактически выпол­ненных работ из числа тех, которые указаны в актах по форме КС-2: Акт о приемке выполненных работ № 77 от 14.09.2016 на сумму 206 917,46 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 78 от 14.09.2016 на сумму 1 119 771,42 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 79 от 14.09.2016 на сумму 1 630 983,22 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 80 от 14.09.2016 на сумму 181 599,52 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 81 от 14.09.2016 на сумму 1 590 789,26 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 10 от 14.09.2016 на сумму 14 853,19 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 15 от 14.09.2016 на сумму 146 464,56 рублей; Акт о приемке вы­полненных работ № 16 от 14.09.2016 на сумму 174190,44 рублей; Акт о приемке выполненных ра­бот № 17 от 14.09.2016 на сумму 112 333,82 рублей;

3. Предусмотрено ли выполнение работ, указанных в актах по форме КС-2, подписанных ООО «ЭКСПЕРТСТРОИ 2000» в одностороннем порядке, договором подряда № 02/2015/УКС от 12.01.2015 г., проектно-сметной документацией?

4. Выполнены ли фактически работы, указанные в актах, подписанных ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000» в одностороннем порядке, от подписания которых ФГУП «ГОСТЕХСТРОЙ» укло­нилось (далее — спорные работы), а именно в актах по форме КС-2: Акт о приемке выполненных работ № 77 от 14.09.2016 на сумму 206 917,46 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 78 от 14.09.2016 на сумму 1 119 771,42 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 79 от 14.09.2016 на сумму 1 630 983, 22 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 80 от 14.09.2016 на сумму 181 599,52 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 81 от 14.09.2016 на сумму 1 590 789,26 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 10 от 14.09.2016 на сумму 14 853,19 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 15 от 14.09.2016 на сумму 146 464,56 рублей; Акт о приемке вы­полненных работ № 16 от 14.09.2016 на сумму 174 190,44 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 17 от 14.09.2016 на сумму 112 333,82 рублей;

5. Каков объем и стоимость фактически выполненных ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000» по Договору подряда № 02/2015/УКС от 12.01.2015 г. спорных работ, а именно фактически выпол­ненных работ из числа тех, которые указаны в актах по форме КС-2: Акт о приемке выполненных работ № 77 от 14.09.2016 на сумму 206 917,46 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 78 от 14.09.2016 на сумму 1 119 771,42 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 79 от 14.09.2016 на сумму 1 630 983,22 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 80 от 14.09.2016 на сумму 181 599,52 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 81 от 14.09.2016 на сумму 1 590 789,26 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 10 от 14.09.2016 на сумму 14 853,19 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 15 от 14.09.2016 на сумму 146 464,56 рублей; Акт о приемке вы­полненных работ № 16 от 14.09.2016 на сумму 174 190,44 рублей; Акт о приемке выполненных работ № 17 от 14.09.2016 на сумму 112 333,82 рублей;

6. Для каких работ из числа выполненных ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000» по Договору под­ряда № 02/2015/УКС от 12.01.2015 г. как из числа спорных, так и не оспариваемых ФГУП «ГОСТЕХСТРОЙ» по объемам, подлежит применению коэффициент стесненности, установленный в смете в размере «1,35», но фактически не применявшийся, либо применявшийся в заниженном размере «1,2» исходя из фактических условий выполнения работ?

В ходе проведения судебной строительно-технической экспертизы было установлено, что работы по актам, подписанным ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000» в одностороннем порядке, включая дополнительные работы, были фактически выполнены в указанных в актах объемах. Проведение указанных работ было предусмотрено договором подряда № 02/2015/УКС от 12.01.2015 г., проектно-сметной документацией. Также было установлено, что для акта КС-2 № 3 от 29.05.2015 г. на сумму 215 514,00 руб., а также для акта КС-2 № 13 от 14.09.2015 г. на сумму 150 757,28 руб. необ­ходимо применение повышающего коэффициента 1,35.

Суд первой инстанции принял результаты экспертизы, доказательств сомнений в обоснованности заклю­чения эксперта, наличия противоречий в выводах эксперта Сторонами в материалы дела представ­лено не было.

Таким образом, с учетом результатов судебной строительно-технической экспертизы стои­мость выполненных работ с учетом корректировки составляет 40 229 858,62 руб., что подтвержда­ется представленными в материалы дела актами по форме КС-2.

Согласно письму № 267 от 21 апреля 2017 года, ранее представленному в материалы дела (том 6, л.д. 85), размер неотработанного аванса по заключенному договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года по состоянию на дату написания данного письма составляет 16,9 млн. рублей. При этом истцом при написании письма расчет был сделан на основании актов КС-2 и справок КС-3, составленных без применения предусмотренного сметой коэффициента стесненности. Истец указал, что ответчиком выполняются также строительно-монтажные работы по другому объекту на основании договора подряда № 17/2015/УКС от 08 мая 2015 г. (т. 5. л.д. 45-72). В связи с окончанием производства работ на объекте по договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года истец просил неотработанный авансовый платеж по договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года отработать на объекте по договору подряда № 17/2015/УКС от 08 мая 2015 г.

Выполнение работ на объекте по договору подряда № 17/2015/УКС от 08 мая 2015 г. под­тверждается актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3 (т. 5 л.д. 73-92, т. 6 л.д. 1-84).

Таким образом, ответчиком в счет аванса, уплаченного истцом по договору №02/2015/УКС, были также выполнены работы на сумму 10 415 037,67 руб., согласно указанным актам по форме КС-2 и справкам по форме КС-3, предусмотренные Договором подряда № 17/2015/УКС от 08 мая 2015 г.

Направление ответчиком истцу вышеуказанных актов подтверждается следующими пись­мами, содержащими отметки истца об их принятии: Письмо № 184 от 24.10.2016, вх. № 762-К от 25.10.2016 (том  11  л.д. 132),  Письмо № 204  от  25.11.2016,  вх. № 869-К от  28.11.2016  (том 11  л.д. 133), Письмо № 220 от 19.12.2016, вх. № 941-К от 22.12.2016 (том 11 л.д. 134), Письмо № 227 от 30.12.2016, вх. № 27-К от 17.01.2017 (том 11 л.д. 135), Письмо № 53 от 19.05.2017, полученное 23.05.2017 (том 11 л.д. 136), Письмо № 92 от 29.06.2017, вх. № 444-К от 29.06.2017 (том 11 л.д. 137), Письмо № 153 от 05.10.2017, вх. № 688-К от 13.10.2017 (том 11 л.д. 138), Письмо № 599 от 18.10.2017 (том 11 л.д. 139-141), Письмо № 162 от 24.10.2017, вх. № 725-К от 30.10.2017 (том 11 л.д. 142), Письмо № 626 от 02.11.2017 (том 11 л.д. 143, 144), Письмо № 173 от 07.11.2017, вх. № 759-К от 13.11.2017 (т. 11 л.д. 145).

Соответственно с учетом того обстоятельства, что согласно пунктам 3.7 и 4.3 Договора подряда № 17/2015/УКС от 08 мая 2015 г. генеральный подрядчик обязан в течение трех рабочих дней с момента получения рассмотреть представленные акты о приемке выполненных работ и вправе в тот же срок направить подрядчику мотивированный отказ от их подписания, а также принимая во внимание, что в материалах дела отсутствуют соответствующие мотивированные от­казы истца от подписания актов, работы, указанные в таких актах, считаются принятыми без заме­чаний.

Учитывая вышеизложенное, суд первой инстанции пришел к выводу, что требование истца о возврате неотработанного аванса в сумме 20 530 362,49 руб. является неправомерным, поскольку ответчиком были выполнены работы на сумму 40 229 858,62 руб., подтвержденные актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3 по договору № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года, а также работы на сумму 10 415 037,67 руб., вы­полненные в счет части неотработанного аванса на объекте по договору подряда № 17/2015/УКС от 08 мая 2015 г. согласно письму от 21.04.2017 г. № 267.

Решение суда в данной части не обжалуется.

Всего с учетом результатов судебной строительно-технической экспертизы ответчиком бы­ли выполнены работы на сумму 50 644 896,29 руб.

Таким образом, с учетом произведенных истцом платежей, сумма неотработанного аванса составляет 4 625 117 руб. 58 коп.

Стороны согласно ст.ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление до­казательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессу­альных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что требование истца о взыскании 4 625 117 руб. 58 коп. — суммы неотработанного аванса — за­конное и обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтвержде­но, имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению. В остальной части требование удовлетворению не подлежит.

Относительно требования о взыскании неустойки в размере 17 627 501,30 руб.

Истец заявил требование о взыскании неустойки в размере 17 802 933,53 руб., исходя из того, что сумма неисполненных обязательств по договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года составила 28 195 158,62 руб. В дальнейшем истец уменьшил сумму исковых требований, при этом сумма неотработанного аванса, по мнению истца, составила 20 252 779,85 руб., а сумма не­устойки, соответственно, — 17 627 501,30 руб.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обстоятельства и условиям оборота, оно приняло все меры для надле­жащего исполнения обязательства.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная зако­ном или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неис­полнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки испол­нения.

Неустойка одновременно является способом обеспечения обязательства и одной из форм гражданско-правовой ответственности.

Основанием для применения неустойки является факт неправомерного поведения стороны в обязательстве.

Согласно п. 17.3 договора подряда неустойка подлежит начислению в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ.

Срок окончания работ по договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года в соот­ветствии с п. 5.1.1 договора установлен 01 декабря 2015 года. При этом, согласно п. 5.3 договора подряда, в случае необходимости изменения сроков выполнения работ (при отсутствии вины под­рядчика), указанных в графике производства работ, генеральный подрядчик вносит соответству­ющие изменения путем подписания дополнительного соглашения с подрядчиком.

Подрядчик неоднократно письмами уведомлял генерального подрядчика о необходимости внесения изменений проектно-сметную документацию, а также о невозможности приступить к выполнению работ в связи с несогласованностью технических решений и о необходимости такие решения принять и уведомить об этом подрядчика в соответствии с условиями договора подряда. Данный факт, в частности, подтверждается письмами: № 58 от 28.04.2015 г., № 61 от 06.05.2015 г., № 64 от 12.05.2015 г., № 70 от 22.05.2015 г., № 152 от 14.07.2015 г., № 156 от 22.07.2015 г., № 158 от 22.07.2015 г., № 164 от 29.07.2015 г., № 165 от 29.07.2015 г., № 169 от 06.08.2015 г., № 174 от 12.08.2015 г., № 176 от 12.08.2015 г., № 177 от 13.08.2015 г., № 179 от 14.08.2015 г., № 190 от 03.09.2015 г., № 198  от  23.09.2015 г., № 205 от 30.09.2015 г., № 236 от 15.10.2015 г., № 238 от 19.10.2015 г., № 273 от 19.11.2015 г., № 310 от 25.12.2015 г., № 9 от 01.02.2016 г., № 14 от 03.02.2016 г., № 23 от 15.02.2016г., № 83 от 21.04.2016 г. (т. 11 л.д. 83-117).

30 ноября 2015 года между сторонами было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года, согласно п. 1.1 которого срок действия договора был продлен до 01 июня 2016 года (том 1, л.д. 38). Истец в своих письменных пояснени­ях указывает, что ответчик не обращался к истцу с просьбой о продлении срока выполнения работ, однако данное утверждение истца опровергается вышеуказанными письмами, в которых ответчик указывает причины невыполнения работ в указанные в договоре подряда сроки в связи с действиями самого истца (Генерального подрядчика). При этом, согласно п. 5.3 договора подряда, в случае необходимости изменения сроков выполнения Работ (при отсутствии вины Подрядчика), указанных в графике производства работ, Генеральный подрядчик вносит соответствующие изме­нения путем подписания дополнительного соглашения с Подрядчиком.

В соответствии с п. 6.2.4 договора подряда Генеральный подрядчик обязан по письменному уведомлению подрядчика принимать безотлагательные меры по устранению причин задержек и приостановок работ, произошедших по вине Генерального подрядчика или иным, не зависящим от Подрядчика, причинам.

Как следует из представленных писем, необходимость заключения данного Дополнитель­ного соглашения была вызвана бездействием истца относительно внесения изменений в проектно-сметную документацию при наличии безусловной к тому необходимости. При этом данное До­полнительное соглашение было заключено с задержкой как минимум на четыре месяца, что также подтверждается перепиской сторон по договору, в частности, письмом № 23 от 15.02.2016 г., в ко­тором ответчик уведомляет истца о невозможности полноценного выполнения работ по договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года в связи с тем, что, во-первых, не были оплачены фактически выполненные работы, во-вторых, не подписано истцом Дополнительное соглашение № 1 о продлении срока действия договора.

Довод истца о том, что Дополнительное соглашение продлевает не срок выполнения работ, а только срок действия договора, как указал суд в решении, не соответствует реальным намерениям сторон и опровергается представленной перепиской, из которой следует, что необходимость заключения указанного Дополнительного соглашения вызвана именно необходимостью изменения сроков выполнения работ в связи с бездействием Генерального подрядчика (истца).

В своих пояснениях истец указал, что с момента заключения договора действовал добросо­вестно, авансировал, своевременно оплачивал выполненные работы, однако, как установлено судом первой инстанции, данное утверждение опровергается перепиской сторон, из которой следует, что истец задерживал финансирование ра­бот и не согласовывал своевременно изменения в смету в части объемов выполняемых работ, а также не предоставлял техническую документацию.

Согласно ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу при­остановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности не предоставление материала, оборудования, технической документации или подлежа­щей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанно­стей не будет произведено в установленный срок. На основании ст. 719 ГК РФ ответчик неоднократно уведомлял истца о невозможности выполнения работ в первоначально установленные сро­ки.

Довод истца о том, что истцом не представлено доказательств совершения зачета в отно­шении выполнения работ по договору подряда № 17/2015/УКС от 08.05.2015 г. в счет части неот­работанного аванса по договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года, как указал суд в решении, является несо­стоятельным, поскольку, согласно ст. 410 ГК РФ, для зачета достаточно заявления одной стороны. Данное заявление было сделано истцом в письме № 267 от 21.04.2017 г. (том 6 л.д. 85).

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции пришел к выводу, что истец некорректно определил базу и период начисления не­устойки, не учитывая исполнение, осуществленное подрядчиком по договору подряда № 02/2015/УКС от 12 января 2015 года, а также по договору № 17/2015/УКС от 08 мая 2015 года на ос­новании письма № 267 от 21 апреля 2017 года, а также не принимая во внимание тот факт, что за­держки в производстве работ были вызваны бездействием самого истца, о чем неоднократно в письменной форме уведомлялся ответчиком.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу, что требование истца о взыскании неустойки удовлетворению не подлежит.

Решение суда в данной части не обжалуется.

Относительно требования о взыскании затрат на устранение недостатков работ в размере 243 865 руб.

Истец заявил требование о взыскании затрат на устранение недостатков работ на сумму 243 865 рублей.

В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соот­ветствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требо­ваниям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Пунктом 1 ст. 393 ГК РФ также предусмотрено, что должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В соответствии со ст.723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступ­лениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, кото­рые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсут­ствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказ­чик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика, в том числе возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Письмами от 07 февраля 2017 года № 36 (том 1 л.д. 66), от 22 июня 2017 года №398 (том 1 л.д. 78) генеральный подрядчик уведомил подрядчика о том, что во время приемки объекта прие­мочной комиссией возникла необходимость устранения замечаний.

Рассмотрев перечень замечаний, подрядчик направил генеральному подрядчику письмо № 99 от 06.07.2017 г. (том 6, л.д. 86) относительно порядка устранения недостатков. Кроме того, данные замечания возникли вследствие неправильной эксплуатации объекта, о чем генеральный подрядчик был уведомлен.

Истец ссылался на письмо № 117 от 28.07.2017 г., которым, якобы, ответчик предложил истцу самостоятельно устранить недостатки. Однако, как установлено судом первой инстанции, данное утверждение не соответствует дей­ствительности. Как следует из содержания указанного письма, ответчик предложил создать сов­местную комиссию для работы по замечаниям, отмеченным в письме № 470 от 27.07.2017 г., где речь идет о других замечаниях. Претензия по боллардам была направлена 13.10.2017 г. письмом № 594 (том 11 л.д. 118). В письме № 157 от 17.10.2017 г. с приложением Акта передачи изделий боллард от 01.06.2016 г. (том 11 л.д. 119) ответчик пояснил истцу, что передача боллардов в экс­плуатацию была произведена 01.06.2016 г., а гарантийный срок на данное оборудование составляет 12 месяцев, следовательно, данный случай не является гарантийным и не должен быть устранен силами ответчика.

Истец ссылался в обоснование своих требований на п. 16.1 договора подряда, в соответ­ствии с которым, по мнению истца, гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет. Однако гарантийный срок на оборудование и материалы, к которым относятся также болларды, определяется нормативно-технической документацией на такое оборудование и материалы и со­ставляет в отношении боллардов 1 год.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к выводу, что требование о взыскании затрат на устранение недостатков работ в размере 243 865 руб. заявлено не обоснованно и не подлежит удовлетворению.

Решение суда в данной части не обжалуется.

Доводы жалобы о том, что право на взыскание неотработанного аванса у истца не возникло, поскольку договор не расторгнут, поскольку работы по договору были выполнены ответчиком в полном объеме, договор не мог быть расторгнут по основаниям, предусмотренным ст. 715 ГК РФ, не могут быть приняты апелляционным судом в качестве основания для отмены либо изменения решения суда первой инстанции в обжалуемой части.

Право на отказ заказчика от исполнения договора предусмотрено как законом, так и договором. Воля истца на отказ от исполнения договора была выражена в вышеуказанном уведомлении о расторжении договора. Таким образом, суд первой инстанции правомерно исходил из факта прекращения действия спорного договора, и отсутствием в связи с этим у ответчика оснований для удержания неотработанных им денежных средств, перечисленных истцом.

То обстоятельство, что работы были выполнены ответчиком в полном объеме, на что ссылается заявитель жалобы, не является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании суммы неотработанного аванса, при наличии факта расторжения спорного договора и отсутствии доказательств выполнения работ на спорную сумму. При этом в апелляционной жалобе ответчик не ссылается на факт выполнения им работ на всю сумму перечисленных истцом денежных средств, а также не указывает на наличие у ответчика намерения продолжать выполнения работ по спорному договору. Кроме того, как указано выше, 24.08.2017 Государственным заказчиком подписан Акт приемки законченного строитель­ством объекта № 4-9550с/9/14.

Учитывая изложенное, апелляционный суд не усматривает оснований для вывода о наличии у ответчика права на удержание спорной суммы.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000» не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда в обжалуемой части.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

 

ПОСТАНОВИЛ:

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03 октября 2019 года по делу № А40-6400/18 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Взыскать с ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ 2000» в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 3 000 рублей. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

 

 

Председательствующий:                                                              В.И. Тетюк

                                                                                          

 

 

Судьи:                                                                                                        Е.Е. Кузнецова

 

 

 

                                                                                                                    Е.В. Бодрова

 

 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.